Типовой договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу скачать казпхстан

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту – Древология – все о древесине, строительстве, ремонте, интерьере

Типовой договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу скачать казпхстан

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту скачать

Договор №

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

  1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

  1. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

  1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель Заказчик

_________________________________ ____________________________________

_________________________________ ____________________________________

_________________________________ ____________________________________

_________________________________ ___________________________________

_________________________________ ___________________________________

_________________________________ ____________________________________

_________________________________ ____________________________________

_________________________________ ____________________________________

_________________ (____________) подпись____________________________

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Источник: https://drevologia.ru/dogovor-na-izgotovlenie-mebeli-po-individualnomu-proektu/

Договор поставки мебели

Типовой договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу скачать казпхстан

ДОГОВОР №

поставки мебели (на условиях 100% предоплаты)

г. Ульяновск «___» ______________2016г.

Индивидуальный предприниматель Макарова Наталья Анатольевна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Макаровой Натальи Анатольевны,действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации № 312732833400022 от 29.11.2012 года, ИНН 732813814939, с одной стороны, и

_________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице_________________________________________ действующего на основании ______________ с другой стороны, далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Поставщик обязуется изготовить и поставить по заказу Покупателя мебель (далее – Товар), а Покупатель – принять и оплатить Товар. Товар поставляется единовременно или отдельными партиями, ассортимент, количество, цена и стоимость Товара или партии Товара согласовывается Сторонами в Заявках, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

  2. Стороны договорились о том, что согласованная Сторонами Заявка принимается в качестве Спецификации к договору.

  3. В случае намерения изменить ассортимент и/или количество Товара в заявке, Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты первоначально поданной Заявки. В этом случае оформляется новая Заявка. В случае несвоевременного извещения Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно первоначально поданной заявке.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  1. Цена Товара и упаковки на отдельные виды Товара устанавливается в рублях и указывается в Заявках и счетах на оплату в соответствии с действующим Прайс-листом Поставщика.

  2. Поставщик в течение срока действия настоящего договора вправе изменить цены на Товар, о чем обязуется письменно уведомить Покупателя не позднее чем за 10 (десять) дней до изменения цены. Цена на полностью оплаченную партию Товара фиксируется и изменению не подлежит.

  3. Форма оплаты за Товар – наличный расчет, безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

  4. Покупатель оплачивает Товар или каждую партию Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с обязательным указанием в платежных документах реквизитов договора и номера счета на условиях предоплаты в размере 100% в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета на оплату Товара. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и со всеми необходимыми документами (инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, условия гарантии), в сроки, установленные условиями настоящего договора.

  2. Поставщик обязан обеспечить условия для погрузки и приемки Товара Покупателем.

  3. Покупатель обязан оплатить заказанный Товар в срок, предусмотренный настоящим Договором.

  4. Покупатель обязан обеспечить приемку Товара в обусловленный договором срок и осуществить своевременный его вывоз в количестве и ассортименте, соответствующему своему заказу и указанном в товарной накладной.

4. УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТГРУЗКИ ТОВАРА. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ТОВАРА

  1. Изготовление Товара по согласованной Заявке производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты оплаты Товара в соответствие с пунктом 2.4. настоящего договора.

  2. О готовности Товара к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя (письмом, факсом, электронной почтой, телефонограммой) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изготовления Товара.

  3. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами. Маркировка Товара должна обеспечивать полную идентификацию каждой единице Товара при его приемки и последующей продаже в оптовой и розничной сети торговли на территории Российской Федерации.

  4. Отгрузка Товара осуществляется со склада Поставщика путем самовывоза Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке. Товар отпускается строго при наличии оригинала доверенности и паспорта уполномоченного представителя Грузополучателя или самого Покупателя (с правом пользования печатью).

  5. Датой исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара считается дата передачи Товара Покупателю или Грузополучателю, указанная в товарной накладной.

  6. Право собственности на Товар, риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара (передачи по товарной накладной).

  7. Приемка Товара Покупателем осуществляется по количеству, качеству и ассортименту. Факт приемки подтверждается подписанием представителем Покупателя или Грузополучателя товарной накладной, скрепленной печатью. Порядок предъявления Сторонами претензий к Товару определен в разделе 6 настоящего Договора.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует техническим, санитарным, экологическим и прочим нормам и стандартам, установленным на территории Российской Федерации для данного вида Товара.

  2. Гарантийный срок Товара составляет 18 (двенадцать) месяцев с момента приемки Товара Покупателем.

  3. Гарантийный ремонт Товара производится после письменного уведомления Покупателя о неисправности Товара. Если претензия обоснована, то в зависимости от вида неисправности Товара, его ремонт будет осуществляться в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента рассмотрения претензии и приемки Товара в ремонт.

    Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт Товара при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, прописанных в паспорте на данный Товар и отсутствия видимых механических повреждений и загрязнений. В противном случае Поставщик не несет ответственности за потерю потребительских качеств купленного Товара.

    В подобном случае по усмотрению Поставщика возможно лишь сервисное обслуживание за счет Покупателя по расценкам Поставщика.

6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

  1. Претензии по несоответствию количества упаковок, их целостности и ассортимента Товара предъявляются Покупателем в момент приемки при отгрузке на складе Поставщика путем составления двухстороннего рекламационного Акта с указанием в нем фактов, обуславливающих претензию Поставщику. В этом случае приемка по количеству и ассортименту приостанавливается до момента устранения выявленных несоответствий.

  2. Претензии по качеству по явным видимым дефектам производственного характера Товара предъявляются не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приемки Товара.

    Претензии по качеству по скрытым дефектам производственного характера предъявляются в период действия гарантийного срока, установленного пунктом 5.2. настоящего договора.

    Претензии по дефектам Товара, возникшие в результате сборки и установки не принимаются.

  3. Все претензии предъявляются в письменной форме посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи. К претензии должны быть приложены документальные материалы, обосновывающие указанные в претензии недостатки Товара, в том числе фотографии Товара, упаковки и маркировки, заключение независимой экспертизы и др.

  4. Некачественный Товар принимается Поставщиком в упакованном виде при наличии товарной накладной на возврат.

  5. Претензия рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Устранение недостатков Товара осуществляется с учетом технологического цикла ремонта или изготовления, но не более 20 (двадцати) дней с момента получения возвратного Товара.

  6. Товар с механическими повреждениями, возникшими при поставке железнодорожным транспортом подлежит замене и ремонту в следующем порядке: 50% – за счет Поставщика, 50% – за счет Покупателя при наличии письменного уведомления, предъявленного в течение двух рабочих дней с момента подписания Покупателем документа о получении Товара от перевозчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  2. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Товара, а также за неподлинность документов на Товар.

  3. В случае необоснованного отказа Покупателя от изготовленного Товара до передачи Товара Покупателю. Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 10% от стоимости изготовленного Товара. Как отказ от Товара будет расцениваться ситуация, если Покупатель не забирает Товар со склада позднее 30 календарных дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке.

  4. Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, возникшие вследствие нарушения Покупателем либо третьим лицом правил пользования Товаром, правил хранения и эксплуатации.

  5. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров и разногласий по настоящему Договору.

    Претензии в связи с ненадлежащим исполнением одной из сторон обязательств по настоящему Договору, должны быть заявлены в письменной форме и рассмотрены в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения.

    При не достижении согласия споры разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения истца.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявления войны или фактических военных действий, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных и техногенных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов власти и управления. 8.2.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом. Является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 8.3.

Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 8.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует 1 календарный год. Если за 30 дней до момента окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о прекращении его действия, договор считается автоматически пролонгированным на очередной календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

  2. Ни одна из Сторон не имеет права расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке до полного исполнения своих обязательств и до проведения окончательных расчетов.

  3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  5. При изменении юридического или фактического адреса, номеров телефонов или факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, уполномоченных лиц, соответствующая Сторона настоящего обязана уведомить об этом другую Сторону Договора по почте, по факсу или по электронной почте в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения или государственной регистрации соответствующего изменения.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

Источник: https://mebellain73.blizko.ru/pages/7761-dogovor

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ

Типовой договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу скачать казпхстан

г.______________                                                  «___»_____________  201__г.

______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________,   действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.

) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км.

Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме,  он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ.

При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа.

При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней.

В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.

Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%  

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1.

В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной  до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

  • нарушение сроков оплаты.
  • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

__________________ / ________                   _________________ / ________                              

       м.п.                                                                     м.п.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D0%B1_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Типовой договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу скачать казахстан

Типовой договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу скачать казпхстан

В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки. 5.

Форс-мажор 5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.

6. Заключительные положения 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами. 6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.

6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 7.

Договор поставки мебели

Республики Беларусь на день оплаты.

    • Заказчик в момент заключения Договора осуществляет авансовый платеж в размере ( ) ЕВРО по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.
    • Оставшаяся часть оплаты в размере ( ) ЕВРО производится Заказчиком в течение одного рабочего дня после подписания акта приёма-передачи.
    • Оплата производится Заказчиком в белорусских рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя, либо за наличный расчет путём внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
    1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
        1. Исполнитель обязан:
            1. изготовить в соответствии с утвержденным Заказчиком эскизом и передать Заказчику Мебель надлежащего качества в количестве и комплектности согласно условиям настоящего Договора;
            2. передать Заказчику Мебель в порядке и сроки, установленные п.

Договор на изготовление мебели

Важно

Если вы будете заказывать мебель в другой компании, у знакомого лица или родственника, которые предлагают обойтись без договора, то можете взять за основу наш договор изменить его и предложить продавцу. Важно Если он не согласится, то лучше не рисковать своими нервами, деньгами и временем, а выбрать другую компанию.

Образец договора на производство мебели. Представляем вашему вниманию образец договора на заказ мебели, на примере изготовления шкафа-купе. Это типовой образец договора. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа.

Договор № на изготовление мебели по заказу № В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки. 5. Форс-мажор 5.1.

Договор № на изготовление мебели по заказу №

    1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
        1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Договора стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
        2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, иными соответствующими законодательству способами спор передается на рассмотрение компетентного суда Республики Беларусь с учетом правил подсудности.
    • Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
    • Договор поставки мебели
    • Договор на изготовление мебели.
    • Договор № на изготовление мебели по заказу №
    • Типовой договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу образец

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) ДОГОВОР № На изготовление мебели по заказу № г. Ростов-на-Дону « » 2011 г. МК «Массмебель» (ИП Ионов А.

Типовой договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу образец

Договоре срок по независящим от него обстоятельствам, письменно уведомив об этом Заказчика.

    1. отказаться от Мебели, если она не соответствует условиям настоящего Договора;
    2. требовать от Исполнителя передачи Мебели в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
    3. требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков Мебели, не соответствующей по качеству, количеству, комплектности, выявленных при приемке Мебели, соразмерного уменьшения цены Мебели или возмещения расходов по устранению недостатков Мебели.
    1. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИНЯТИЯ МЕБЕЛИ
        1. Срок изготовления Мебели составляет ( ) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 2.3.

Внимание

В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.

Зачем нужен договор на изготовление мебели? Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов.

Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.

Исполнитель обязуется осуществить допоставку недостающих деталей и/или замену некачественной Мебели (деталей) в срок до 60(шестидесяти) рабочих дней.

    • Право собственности на Мебель, а также риск случайной гибели или повреждения Мебели переходит от Исполнителя к Заказчику с даты подписания акта приема-передачи Мебели.
    • Исполнитель считается исполнившим свою обязанность по передаче Мебели с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
    • Мебель надлежащего качества обмену и возврату не подлежит согласно законодательству Республики Беларусь в области защиты прав потребителей.
    • Гарантийный срок на мебель составляет 24(двадцать четыре) месяца от даты подписания акта приема передачи, при условии выполнения условий указанных в «руководстве по уходу и эксплуатации за набором мебели для кухни».
    • Гарантия распространяется только на производственные дефекты.

Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом. 3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6. 4. Штрафные санкции 4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п.

3.4, п.3.5) « Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки. 4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст.

№32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.) 4.3.

Источник: https://pravo-urfo.ru/gosudarstvo/tipovoy-dogovor-na-izgotovlenie-mebeli-po-individual-nomu-zakazu-skachat-kazphstan-territoria-prava-ru.html

WikiPrava.Ru
Добавить комментарий